首页 > 广和评述 >

广和评述|民法典周评 | 《民法典》合同篇之建设工程合同制度的导读(下)

发布时间:2021-09-16

《中华人民共和国民法典》已于2021年1月1日起施行。关于建设工程合同制度分布在《民法典》第三编第二分编第十八章中,本章共21条(第788条-808条)。笔者将此章内容分两部分进行导读。本节内容涉及第797条-第808条(合计12条),以便读者更好地阅读
一、法条原文

第七百九十七条   发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。

第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。


导读:发包人检查权和发包人对隐蔽工程的检查责任


二、法条原文
第七百九十九条 建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

导读:建设工程竣工验收和竣工验收法律后果




三、法条原文
第八百条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

导读:勘察人、设计人违约责任


四、法条原文

第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。


导读:施工人质量责任



五、法条原文

第八百零二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。


导读:承包人加害给付责任


六、法条原文

第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。


导读:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料所应承担的违约责任以及发包人造成建设工程中途停建、缓建所应承担的违约责任


七、法条原文

第八百零五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。


导读:因发包人原因导致勘察、设计工作增加所应承担的责任



八、法条原文

第八百零六条 承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。

合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本法第七百九十三条的规定处理。


导读:发包人和承包人解除权以及建设工程施工合同解除后的法律后果




九、法条原文
第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

导读:建设工程价款优先受偿权


十、法条原文
第八百零八条 本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。

导读:建设工程合同可以适用《民法典》关于承揽合同规定